Conditions générales de vente

Extrait du fichier (au format texte) :

Conditions Générales de Vente loXaM
ARTICLE 1 : CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après "les CGV" s'appliquent à toutes les ventes de Matériels conclues par Loxam, auprès de ses Clients. Le terme "Matériel(s)" vise dans les présentes CGV les matériels et outillages vendus dans le catalogue Loxam en cours. Les CGV sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire, et notamment de ses propres conditions générales d'achat. Les CGV se limitent aux seules opérations de vente des Matériels, les prestations accessoires à la vente des Matériels (études, montages....) devant faire l'objet d'une convention ad hoc passée entre Loxam et son Client, afin de tenir compte des spécificités de la commande. Le fait pour Loxam de ne pas faire application à un moment donné d'une quelconque disposition, ne peut s'interpréter comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite disposition.

ARTICLE 7 : LIVRAISON

ARTICLE 2 : INFORMATIONS SUR LES MATERIELS

Les photos et dessins sont réputés non contractuels. Les informations, normes et caractéristiques techniques indiquées dans les documents (catalogue, prospectus, tarifs...) ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans que Loxam ne puisse être tenue pour responsable des éventuelles erreurs d'impression figurant dans ce catalogue. Le Client ne pourra demander la résolution de la vente en cas de modifications des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, intervenant entre la passation de la commande et la livraison, qui résulterait de l'application d'une réglementation nouvelle.

ARTICLE 3 : INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Un bon de commande engage le Client quel que soit le porteur ou le signataire. La facturation est établie au nom de l'entreprise contractante. A la demande du Client, le bon de commande pourra être joint à la facturation lorsque celui-ci est établi en deux exemplaires. Un extrait de Kbis de moins de 3 mois et un RIB doivent être joints à une demande d'ouverture de compte pour une facturation en fin de mois.

ARTICLE 4 : OFFRES

Les offres faites par les préposés Loxam oralement ou téléphoniquement ne constituent engagement qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Les offres ne sont valables que pendant une durée de 1 (un) mois.

Les livraisons lorsqu'elles sont assurées par Loxam donnent lieu à facturation selon un barème variant suivant la distance parcourue. Les Matériels voyagent aux risques et périls du Client. Le cas échéant, Loxam se réserve le choix du moyen de transport. La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité. La signature de cette personne sur le document de transport est obligatoire et doit être accompagnée, selon les cas de son nom, ou du cachet de l'établissement destinataire. Le délai de livraison porté sur le bon de livraison est celui enregistré lors de la prise de commande. Les délais de livraison des Matériels ne sont pas de rigueur et sont toujours donnés à titre indicatif, en fonction des possibilités d'approvisionnement, et Loxam fera ses meilleurs efforts pour les respecter. Le dépassement de ces délais ne peut justifier une demande d'indemnisation de la part du Client. A défaut de réserves expressément émises par le Client, les Matériels livrés sont réputés conformes en quantité et qualité à la commande. Les réclamations doivent être mentionnées en présence du transporteur ou du préposé Loxam sur le bordereau de livraison, dûment signé et remis au transporteur puis notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur, conformément à la lettre de l'article L133-3 du Code de Commerce dans les 3 jours de la réception des Matériels, et signalées à Loxam dans le même délai. Passé ce délai, toute réclamation sera considérée comme irrecevable. En cas de réclamation, le Client devra détailler les défauts de conformité par écrit et laisser toute facilité à Loxam pour procéder à la constatation de ces défauts. En cas de refus injustifié à la livraison, ou d'absence de personne désignée par le Client pour réceptionner les Matériels, Loxam se réserve le droit de facturer les transports aller retour ainsi que les frais occasionnés. Le cas échéant, les parties conviendront d'une nouvelle date de livraison. En cas de modification du lieu de livraison, le Client devra avertir Loxam avec un préavis suffisant. En cas de livraison des Matériels sur chantier par Loxam, le Client s'assurera que les conditions d'accès ou de circulation sur le chantier n'entraînent pas de risque particulier. A ce titre, il aura la responsabilité des conditions de circulation, de manoeuvre et de déchargement sur le chantier, et prendra à sa charge toutes les conséquences dommageables en cas d'accident sur le chantier. Lorsque la livraison s'effectue par mise à disposition, Loxam informera le Client de la date de mise à disposition, ce dernier s'engageant à prendre possession des Matériels dans un délai de 10 (dix) jours à compter du jour où il aura été informé. Passé ce délai, Loxam sera en droit de facturer des frais de stockage.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DU PRIX

ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE

5.1 Cas Général : sauf conditions particulières expressément stipulées au contrat, les Matériels sont payables au comptant. Les prix affichés sont arrêtés hors T.V.A. et hors taxes locales. Les prix sont réputés départ agence LOXAM, les prestations de transport assurées éventuellement par Loxam faisant l'objet d'une facturation particulière. 5.2 Cas Particuliers : en cas de paiement différé avec facturation fin de mois, le règlement est dû à réception de facture. Pour tout article non stocké, le Client versera dès la commande un acompte représentant 50 (cinquante) % du prix. Le cas échéant, le non paiement de la facture à son échéance, la non-acceptation ou le non paiement à leur échéance des traites émises à cet effet, entraîne la déchéance du terme, ainsi que l'annulation de toutes les conditions particulières. Tout retard de paiement donnera automatiquement lieu, et sans mise en demeure préalable, au versement par le Client d'un intérêt de retard calculé au taux TRBE + 7 %, sans préjudice de tous autres droits de Loxam, au titre de la non-exécution des obligations du contrat. En outre, du seul fait de l'échéance du terme et sans autre formalité, il s'ajoute une indemnité stipulée à titre de clause pénale, à hauteur de 15 (quinze) % du montant de la facture avec un minimum de 46 (quarante six) euros pour remise du dossier au contentieux sans préjudice de tous autres frais s'il y échet.

Loxam se réserve le droit de modifier, retarder ou suspendre l'exécution de la commande dans les cas de force majeure, tels qu'ils sont définis par la jurisprudence, ainsi que dans le cas d'évènements caractérisés entraînant une impossibilité d'exécution tels que grèves, lock-out, incendies, inondations, gels, blocages des voies de communication... En cas de résolution de la vente, le Client aura droit au remboursement des acomptes éventuellement dus, sans pouvoir demander une indemnisation.

ARTICLE 9 : GARANTIE

ARTICLE 6 : TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES

En application de la Loi n° 80-335 du 12 mai 1980, il est stipulé et agréé sans réserve que Loxam se réserve la propriété des Matériels jusqu'à leur complet paiement, et ce quelle que soit la date de livraison des Matériels. A ce titre, le Client s'interdit de revendre les Matériels avant complet paiement du prix, sauf à payer le solde restant dû avant l'échéance. A défaut de paiement à l'échéance, même partiel, Loxam aura de plein droit la possibilité de reprendre les Matériels sans autre formalité. Le cas échéant, la restitution s'effectuera aux frais et risques du Client. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas de procédures collectives ouvertes à l'encontre du Client. Ne constitue pas un paiement au sens de la clause, la remise d'un titre de paiement créant une obligation de payer. En cas de mis en jeu de la Clause de Réserve de Propriété, les acomptes versés resteront acquis à Loxam, sans préjudice de toute autre action judiciaire. En revanche, par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels sera réalisé dès délivrance des Matériels, le Client devant s'assurer en conséquence. Le transfert de risque vaut également pour les dommages causés aux tiers en raison de l'utilisation des Matériels.

Les Matériels livrés et acceptés ne peuvent être repris, sauf accord de Loxam. Le cas échéant, seuls les retours de produits figurant dans le catalogue en vigueur et en parfait état dans leur emballage d'origine pourront être acceptés. Après vérification qualitative des produits retournés, un avoir sera établi et minoré de 20 % pour tenir compte des frais. Loxam garantit les Matériels dans les mêmes conditions que le fabricant d'origine, et pendant une période de 12 (douze) mois à compter du jour de la vente. Loxam ne garantit le Client, au titre des vices cachés pouvant affecter les Matériels, que dans le cadre d'un remplacement des Matériels défectueux, ou des pièces les rendant impropres à l'usage, sans pouvoir être considéré par le Client comme responsable des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient pu entraîner. De même, le Client ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation des Matériels du fait de la mise en jeu de la garantie. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer Loxam, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 3 (trois) jours à compter de la découverte. L'information écrite devra comporter des éléments justifiant qu'il s'agit d'un vice caché et non d'un défaut résultant d'une mauvaise utilisation, d'une affectation non conforme du produit, d'un défaut d'entretien ou de l'usure normale des Matériels. La charge de la preuve incombe au Client. Le remplacement intervenant dans le cadre de la présente garantie de pièces défectueuses, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de garantie. Les garanties légales ou conventionnelles seront suspendues en cas de paiement partiel ou de non-paiement des Matériels par le Client.

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE - LANGUE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. De convention expresse et sous réserve de la législation impérative en vigueur, le Tribunal de Commerce de Lorient sera compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat.

Dans la boutique



www.loxam.fr
www.loxam.fr
22/02/2012 - www.loxam.fr
Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l agence que vous aurez sélectionnée. 340 2950 ROULEAU TANDEM LOURD AV 95-2 3060 1680 4270 1867 ROULEAU TANDEM LOURD AV 95-2 Code produit 024 0018 Poids 9485 kg Largeur de travail 2973 mm Classification VT2 Fréquence de vibration 42/50 Hz Force centrifuge 88/49 kN Amplitude

p92
p92
29/12/2010 - www.loxam.fr
Chariots à mât vertical Glossaire · TDL : Tablier à Déplacement Latéral, permet le déplacement de la charge sans modifier la position du chariot. Cette option, sur modèles industriels et semi-industriels entraîne une perte de capacité de charge d'environ 10%. · Mât Duplex ou Triplex : mât à 2 ou 3 éléments, permettant une hauteur d'élévation maximale avec un encombrement minimum en hauteur, mât replié. · Levée libre : hauteur à laquelle les fourches peuvent être levées,...

p47
p47
29/12/2010 - www.loxam.fr
L x l x H (m) Intérieur (*) Equipements Surface (m2) Isolation Nbre Fenêtres / Hublots Poids à vide (kg) Charge Utile (kg) Code 6201 6213 6222 6225 8132 Location 3,45 x 1,75 x 1,98 3,45 x 1,75 x 2,00 3,90 x 2,00 x 1,98 5,30 x 2,00 x 2,00 - 6,00 6,00 7,80 11,00 · · · - 2 4 4 1 560 720 1 600 2 500 190 1 250 730 1 375 Lavage ­ nettoyage abris de chantier (*) Pour connaître les dimensions extérieures, ajouter +/- 10 cm. MOBILIER Code 6301 6309 6302 6303 6304 6306 Chaise...

PULVERISATEUR ELECTRIQUE 230 V
PULVERISATEUR ELECTRIQUE 230 V
29/12/2010 - www.loxam.fr
7260 Pour une information plus complète consulter la notice du constructeur SÉCURITÉ DES PERSONNES · L'utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l'appareil ainsi qu'aux règles de sécurité. · Le port de gants, de lunettes et d'une combinaison est recommandé. · Ne pas dévisser ou resserrer un raccord sous pression · Ne pas tester la pression en plaçant la main à la sortie de la canne · Ne pas mettre en pression et diriger le tuyau vers une personne ou un animal ·...

038 0050 DUST-FIGHTER 15000
038 0050 DUST-FIGHTER 15000
22/02/2012 - www.loxam.fr
Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l'agence que vous aurez sélectionnée. BRUMISATEUR MOBILE LONGUE PORTÉE 15000 3300 18 30 BRUMISATEUR MOBILE LONGUE PORTÉE Code produit Puissance moteur Raccordement électrique Alimentation Raccord d'eau Pression d'eau moyenne Rayon d'action Consommation d'eau (10 bar) Débit d'air Oscillation manuelle Poids Puissance recommandée si...

p79
p79
29/12/2010 - www.loxam.fr
· Le montage et l'utilisation d'un échafaudage nécessitent la présence d'un personnel formé. Même dispensée par l'employeur, la formation est obligatoire et son contenu réglementé (décret 2004-924 du 01/09/2004). · L'utilisateur doit effectuer des contrôles et vérifications périodiques obligatoires : - Journaliers : examen de conservation visuel pour s'assurer que l'échafaudage n'a pas subi de dégradations perceptibles pouvant créer des dangers - A chaque mise ou remise en service...

Mise en page 1 - Loxam
Mise en page 1 - Loxam
22/02/2012 - www.loxam.fr
MINILEASE® ans avec entretien 1, 2, ou 3 LA FORMULE DE LOCATION MOYENNE DURÉE N°1 DE LA LOCATION PROFESSIONNELLE MINILEASE®, Le confort de la propriété et les avantages de la formule location V O S N O U V E A U X AT O U T S F I N A N C I E R S : la maîtrise des coûts, la gestion facilitée. 1 Des prix compétitifs Notre place de premier acheteur européen de matériel nous permet d'optimiser les conditions d'achat avec nos fournisseurs pour vous faire bénéficier de tarifs préférentiels...

031 0010 GROUPE ELECTROGÈNE QAS100EDF
031 0010 GROUPE ELECTROGÈNE QAS100EDF
22/02/2012 - www.loxam.fr
Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l agence que vous aurez sélectionnée. GROUPE ELECTROGÈNE QAS100 0 1750 0 11 29 40 GROUPE ELECTROGÈNE QAS100 Code produit 031 0010 Puissance 100 kVA Tension 400 V Intensité 144 A Niveau sonore 93 dB(A) Carburant Diesel Consommation carburant 21,8 l/h
 


28/09/2024 - www.vescom.com
Résumé en cours de création pour ce fichier PDF

Guide de choix Géomembranes
Guide de choix Géomembranes
28/06/2013 - www.siplast.fr
Géomembranes Guide de choix Géomembranes Guide de choix Une géomembrane adaptée à votre ouvrage Le choix d une géomembrane pour un ouvrage donné dépend de nombreux ­p aramètres. Les tableaux de cette page les présentent par famille, accompagnés de la recommandation Siplast en termes de solutions produits. Chaque ouvrage est spécifique et la ­p remière étape d un dimensionnement est de hiérar­chiser ces critères afin de pouvoir déterminer la nature de la géomembrane à...

Arrete
Arrete
17/07/2024 - www.eclatec.com
ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018 « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 28 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 197 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses NOR : TREP1831126A Publics concernés : Etat, collectivités, entreprises, organisations. Objet : fixation de prescriptions...

2 3 0 _ 3 _ COM - Thomas et Betts, Kaufel
2 3 0 _ 3 _ COM - Thomas et Betts, Kaufel
10/03/2012 - kaufelfr.tnb.com
LUMINAIRE SOURCE CENTRALE Photo non contractuelle BRIO 48...230/3 COM Laqué CODE : 447 519 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES N° d'homologation : Indice de protection : Flux : Classe : Dimensions : Tension d'alimentation : Consommation W (VCC): Consommation VA (VCA): 07090 IP 42 / IK 07 P 50 lm II 255 x 130 x 55 mm ( Lxlxh ) 48 à 220 VCC - 230 VCA 2,8 3,4 Luminaire design extra plat à tension de 48 V à 230 V continu & alternatif Luminaire design extra-plat Patère universelle Nombreux accessoires COPYRIGHT...

M i c r o s o f t W o r d - S C B _ 4 8 _ 1 4 4 0 . d o c
M i c r o s o f t W o r d - S C B _ 4 8 _ 1 4 4 0 . d o c
10/03/2012 - kaufelfr.tnb.com
SOURCE CENTRALE A COURANT CONTINU POUR ECLAIRAGE DE SECURITE SCB 48 / 1440 1 - PRESENTATION MODELE Désignation : SCB 48 / 1440 : Alimentation à courant continu pour éclairage de sécurité : Permanent Photo non contractuelle Type Conformité : Source centrale conforme à la norme NFC 71 815 Tableau de bord conforme à l'article EL 15 2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES Caractéristiques électriques Alimentation Tension Nombre de phases Fréquence Ondulation résiduelle 230 VAC Monophasé...

Evenements et naturels
Evenements et naturels
09/04/2011 - www.varia.fr
TOILES 3159 TOILE COTON CASINO VARIA M1 223 g/m2 Blanc - Écru 3160 TOILE CHÂTELET - M1 250 g/m2 - Larg. 4,20 m Noir les battab prix im , ique. Qualité économ de fond vous le Une toi z-nous de mande nner, De ectio la conf ourreau bas... 'à s, f oeillet s reste plus qu vou il ne r la pose Écru et Blanc en 4,20/ 7,70/ 9,70/ 10/ 12,20 ml 165/ 303/ 382/ 393/ 472" Azur Il existe d'autres Réf. en coloris incrustes. Voir index page 94. Incruste LE COIN DES PEINTRES 3550 RENOIR - Non classé...